1. általános rendelkezések
Jelen szállítási feltételek Perjésné Kasler Beáta egyéni vállalkozó (továbbiakban: szállító) azon partnereivel (továbbiakban: vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az alábbiakban leírt feltételek nem vonatkoznak a viszonteladókkal (kivéve saját felhasználásra vásárolt terméknél) létrejött üzleti kapcsolatra, még abban az esetben sem, ha erről a szállítónak a kapcsolat létrejöttekor nincs tudomása. Viszonteladók esetében egyedi megállapodást tekint irányadónak a szállító.
2. árak és ajánlatok
2.1 A szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak fogyasztói árak. A szállító fenntartja jogot a kiadott árak megváltoztatására.
2.2 Az árak naponta többször is változhatnak, megrendelés esetén szállító mindig a rendelés leadásakor érvényes áron szállít és számláz a vevőnek!
2.3 A szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A szállító fenntartja a jogot, hogy indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt.
3. Megrendelés
3.1 A szállító alapvetően írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, e-mailben vagy weblapon keresztül. E-mailben illetve szóban vagy telefonon adott rendeléseket a szállító csak ismert, rendszeres vevőktől fogad el. Ilyen esetekben a szállító fenntartja a jogot arra, hogy a vevőt illetve megrendelést leellenőrizze, abban az esetben is, ha ezzel a megrendelés teljesítése időben elhúzódik.
3.2 A szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).
3.3 A szállító minden leadott, érvényes megrendelésre a lehető legrövidebb időn belül visszaigazolást küld, a várható szállítási határidő feltüntetésével. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben illetve e-mailben vagy telefonon.
Amennyiben a vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a szállító a megrendelést illetve a visszaigazolását érvényes szállítási szerződésnek tekinti.
3.4 A szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A szállítási határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. Amennyiben a jelzett határidő extrém hosszú (6 hetet meghaladó) a vevőnek jogában áll az érintett tétel lemondására. A szállító fenntartja a jogot a határidő előtti illetve részteljesítésre.
3.5 A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a szállító magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek eltérhetnek az esetleges korábbi árajánlattól, elsősorban a szállítótól független okok miatt. Amennyiben a megrendelésre vonatkozóan árajánlat van érvényben, a szállítónak külön értesíteni kell a vevőt az áreltérésről, és azt indokolni is kell. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll a megrendelés visszavonása. A szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a vevő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.
3.6 Minden megrendelésnél a szállító szállítási költséget számít fel a vevőnek. A szállítónak jogában áll ingyenes szállítás biztosítására vevőinek egyedi elbírálás alapján.
4. A megrendelés teljesítése
4.1 A szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka).
4.2 Határidőn túli szállításnál, ha a vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.
4.3 Minden esetben a szállító joga meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás hiányában a vevő nem kötelezheti a szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a szállítót.
4.4 Utólagos tételes átvételnél, a szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén, a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A vevő vállalja, hogy kétséges esetben, nem gátolja illetve együttműködik az eltérés okainak feltárásában illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a szállító jóhiszeműséget feltételez a vevő részéről.
5. Minőségi megfelelés, szavatosság, garancia
5.1 A szállító törekszik arra, hogy a vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél illetve megrendelés visszaigazolás során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.
5.2 A szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a vevő kötelessége a vásárlás tényét és időpontját számlával illetve garancialevéllel igazolni. A szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a vevőt. A szállító feltételezi a vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.
5.3 A szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását, a termék illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a szállító telephelyén érvényes. A szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.
5.4 Kötelező jótállás, kellékszavatosság és kivitelezői/vállalkozói vásárlások szabályai:
A termékek kettős jogi besorolása és a kötelező jótállás
Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruházban kapható légtechnikai termékek a hatályos jogszabályok (különösen a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 10/2024. (VI. 28.) IM rendelet) alapján jogilag eltérő kategóriába tartoznak:
- Passzív légtechnikai elemek (Csövek, idomok, rácsok, hangcsillapítók stb.): Ezen termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. Ezen termékekre kötelező jótállás (garancia) nem vonatkozik, a Vásárlót a jogszabályban biztosított 2 éves kellékszavatossági jog illeti meg.
- Aktív, elektromos berendezések (Fali és ipari ventilátorok, hővisszanyerős szellőztető gépek, motoros zsaluk stb.): Amennyiben a termék bruttó eladási ára eléri vagy meghaladja a 10 000 Ft-ot, úgy a termékre jogszabályban rögzített kötelező jótállás vonatkozik az alábbi sávos rendszer szerint.
A kötelező jótállás időtartama aktív berendezések esetén
- 2 év kötelező jótállás: a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékekre (pl. fali ventilátorok, kisebb kiegészítők).
- 3 év kötelező jótállás: a 250 000 forint eladási ár feletti termékekre (pl. ipari ventilátorok, hővisszanyerős szellőztető berendezések).
Szakszerű üzembe helyezés és a jótállás kezdete
Tekintettel a légtechnikai rendszerek, ipari ventilátorok és hővisszanyerős gépek műszaki összetettségére, a kötelező jótállás feltétele a termék szakszerű, megfelelő végzettséggel rendelkező szakember (pl. regisztrált villanyszerelő, épületgépész) általi üzembe helyezése, amelyet a Vásárlónak vita esetén számlával vagy üzembe helyezési dokumentummal kell igazolnia.
- Ha a Vásárló a terméket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezteti üzembe, a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- Ha az üzembe helyezés a termék átadásától számított 6 hónapon túl történik, a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.
A jótállási jegy biztosítása
- 100 000 Ft alatti eladási árú termékek esetén a Szolgáltató nem köteles külön jótállási jegyet kiállítani, a jótállási igény a Szolgáltató által kiállított részletes számlával érvényesíthető.
- 100 000 Ft feletti eladási árú termékek (különösen az ipari ventilátorok és hővisszanyerős berendezések) esetén a Szolgáltató papíralapú vagy elektronikus jótállási jegyet (e-jótállási jegyet) biztosít a Vásárlónak, legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.
Céges vásárlók, kivitelezők és KKV-k jogai
A kötelező jótállás szabályai kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókra, valamint a szakmájukon vagy üzleti tevékenységükön kívül eljáró mikro-, kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkoznak, amennyiben a terméket saját használatra (pl. saját iroda, saját műhely szellőztetésére) vásárolják.
- Kivitelezői / Továbbértékesítési célú vásárlás: Amennyiben a vásárló jogi személy (pl. szerelő, kivitelező cég, projektvállalkozás) és a terméket beépítési, alvállalkozói vagy továbbértékesítési céllal vásárolja meg, úgy nem minősül végső felhasználónak. Ebben az esetben a jogszabály szerinti kötelező fogyasztói jótállás és a 14 napos indokolás nélküli elállási jog a vásárlót nem illeti meg, a felek kapcsolatára a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) általános, vállalkozások közötti szavatossági szabályai az irányadók.
Csere- és javítási határidők
- 3 munkanapos csere: Ha a vevő 3 munkanapon belül hibát jelez, a cserét (vagy ha nem lehetséges, a vételár-visszatérítést) 8 napon belül kötelező teljesíteni.
- 30 napos szabály: Ha a berendezés javítása a 30 napot meghaladja, a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni vagy a vételárat visszafizetni.
- Reklamációkezelés: A fogyasztói panaszokra a válaszadási határidő 8 nap
6. Elállási jog fogalma és gyakorlásának feltételei
6.1 Mit tehetünk, ha meggondoltuk magunkat?
Meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?
Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg bennünket internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatjuk.
6.2 Visszatérítési tájékoztató
Mi az elállási jog?
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.
6.3 Kell-e indokolnunk a szerződéstől való elállásunkat?
Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeltük, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.
6.4 Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
Termék (például könyv, elektronikai cikkek stb.) megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.
6.5 Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 naptári napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
Természetesen a 14 naptári napos határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.
A 14 naptári napos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?
A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 naptári napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak.
Előfordulhat olyan eset, hogy a 14 naptári napos elállási határidő meghosszabbodik?
Ha a webshop elmulasztja a tájékoztatást az elállási jogról, akkor a 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ezért is fontos az utólagos bizonyíthatóság érdekében, hogy a vásárlás előtt nyomtassuk ki a honlapon hozzáférhető tájékoztatást (az általános szerződési feltételeket, üzletszabályzatot).
6.6 Milyen módon tudjuk igazolni a termék átvételének a napját?
A termék átvételének napját elsősorban a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján tudjuk igazolni az eladó felé. Előfordulhat, ezért figyeljünk arra, hogy a termék tényleges átvételének a napja későbbi, mint a számlán feltüntetett teljesítési időpont, ezért az elállásra rendelkezésre álló 14 naptári időtartam akár néhány nappal meg is rövidülhet. Sajnos a kisebb webáruházak sok esetben még számlát (nyugtát) sem mellékelnek a termékhez, ezért célszerű – amennyiben mód van rá – a termék átvételekor az átvételi elismervényről egy másolatot kérni, vagy arra a futárral vagy a postai alkalmazottal az átvétel tényleges napját ráírattatni.
6.7 Kipróbálhatjuk-e, használhatjuk-e a terméket az elállási határidő alatt?
Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 naptári napos határidő alatt megbizonyosodhassunk arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogunk elvesztéséhez (kivéve CD és DVD lemezek esetében). Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntöttük, hogy nincsen szükségünk a termékre, ezt követően már ne használjuk, óvjuk meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudjuk azt a kereskedőnek visszajuttatni.
6.8 Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval?
Elállási szándékunkat az online elállási funkció gomb alkalmazásával juttathatjuk, el a webáruház felé, az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére érkezik az elállási szándékunk. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük.
A terméket csak akkor küldjük vissza, ha az eladó nem zárkózott el a termék visszavételétől, mivel ellenkező esetben, a termék visszaküldése után már a termék sem lesz a birtokunkban és kérdéses, hogy az eladó egyáltalán visszafizeti-e az általunk kifizetett összeget.
Követelheti-e az eladó elállásunk esetén, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldjük vissza?
Nem, ilyen feltételektől nem teheti függővé az eladó az elállási jogunk gyakorlásának elfogadását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsuk fel és azt őrizzük meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel) együtt az elállási határidő lejártáig.
6.9 Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.
6.11 Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor?
A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat a fogyasztóra. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem lehet a fogyasztótól követelni, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használtuk, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.
Az online kereskedő meghatározhat-e a rendelet szabályaitól eltérő, a fogyasztóra nézve hátrányosabb szerződési feltételeket?
Nem, mivel a rendelet tételesen felsorolja azokat az esetköröket, amikor nem gondolhatjuk meg magunkat a termék átvétele vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés után. Feltétlenül tudnunk kell azokról az esetekről, amikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, hogy a vásárlási döntésünk előtt ezt a körülményt is mérlegelhessük.
Az elállási jog gyakorlásának menete online elállási funkció útján
A Fogyasztót megillető 14 napos indokolás nélküli elállási jogát a Szolgáltató online felületén (webáruházában) elhelyezett, erre a célra szolgáló elektronikus funkció útján is gyakorolhatja. A Szolgáltató a webáruház felületén folyamatosan elérhető, jól látható „Elállás a szerződéstől” megjelölésű gombot / funkciót biztosít a Fogyasztó számára.
Az online elállási funkció igénybevétele során a Fogyasztónak az erre szolgáló elektronikus űrlapon meg kell adnia az alábbi adatokat:
- a Fogyasztó neve,
- a szerződés azonosításához szükséges adatok (különösen a rendelésszám vagy a számla száma),
- a Fogyasztó elektronikus levelezési címe (e-mail címe).
A Fogyasztó az adatok megadását követően az „Elállás megerősítése” (vagy az elállási szándék félreérthetetlen kifejezésére utaló, egyéb egyértelmű feliratú) gombra kattintva küldheti el elektronikus elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató a Fogyasztó online elállási nyilatkozatának megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül tartós adathordozón (elektronikus levélben) visszaigazolja az elállás megérkezését a Fogyasztó által megadott e-mail címre. A visszaigazolás tartalmazza az elállási nyilatkozat megtételének időpontját és annak tartalmát.
Az online elállási funkció biztosítása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a jogszabályban rögzített egyéb módon – így különösen postai úton küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat-minta kitöltésével és megküldésével – gyakorolja.
7. Számlázás és fizetési mód
7.1 A számlázás, külön megállapodás hiányában, rendelésenként történik. A szállító a számla első példányát – a szállítási módtól – függően az áruval vagy utólag levélben juttatja el a vevőnek.
7.2 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazoláson feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 banki nap.
7.3 A vevő késedelmes fizetése esetén külön megállapodás hiányában a felszámított késedelmi kamat mértéke 15%. Az első egyenlegközlő levél küldése díjmentes. A fizetési határidő 15. napjától számított felszólítási levelek elkészítési és postázási díjaként alkalmanként 800.-Ft + áfa díjat számlázunk. A 30 feletti késedelmes napok esetén automatikusan elindítjuk a közjegyzőnknél a FIZETÉSI MEGHAGYÁST, ami illeték, késedelmi kamat és bírósági végrehajtói díj felszámítását hozza magával. KÉRJÜK, TARTSA BE A FIZETÉSI HATÁRIDŐT ÉS NE VELÜNK FINANSZÍROZTASSA CÉGE MŰKÖDÉSÉT! Köszönjük a vásárlást.
7.4 A számla kiegyenlítéséig a szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a vevőtől.
7.5 Amennyiben a vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.
8. Záró rendelkezések
8.1 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
8.2 A jelen szállítási feltételeket a szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzétételére a szállító nem kötelezi magát, de hivatkozhat rá kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben.
8.3 A szállítási feltételek bármely másolata csak a szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.